06-04-2013
Сумма контракта: 1 095 938 рублей
Организатор тендера: Филиал "Уральский" ОАО «Оборонэнерго»
Поставка арматуры для СИП (#8368852)
Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: Калининградская областьСумма контракта: 1 095 938 рублей
Организатор тендера: Филиал "Уральский" ОАО «Оборонэнерго»
Полная информация по тендеру закрыта
Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
Купить "Поставка арматуры для СИП (техническое обслуживание сетей наружного освещения по ГК) для нужд филиала «Калининградский» ОАО «Оборонэнерго» "
|
||
| Организатор процедуры: | Филиал "Калиниградский" ОАО «Оборонэнерго», Россия, 238520, Калининградская область, г. Балтийск, переулок Водолазный | |
| Заказчик: | филиал "Калининградский" ОАО "Оборонэнерго" | |
| Контактное лицо: |
Ровенчак Наталья Валентиновна специалист |
|
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Кабельная арматура для монтажа СИП Поставка арматуры для СИП (техническое обслуживание сетей наружного освещения по ГК) для нужд филиала «Калининградский» ОАО «Оборонэнерго» |
|
| Количество и единицы измерения: | 1 договор | |
| Сумма обеспечения: | Не указана | |
| Цена за единицу: | 1 095 938,00 руб. | |
| Требовать обеспечение: | Нет | |
| Начальная цена предмета договора: | 1 095 938,00 руб. (в том числе НДС) | |
| Условия оплаты: | Товар оплачивается Покупателем в безналичной форме путем внесения 10 % суммы предоплаты на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания договора при условии получения оригинала счета оформленного на бумажном носителе надлежащим образом. Окончательный расчет за весь поставленный товар в размере 90 % от стоимости договора в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения товара по накладной ф. ТОРГ 12, оригинала счета, счета-фактуры оформленных на бумажном носителе надлежащим образом, а также документов предусмотренных п. 2.3, 2.4. проекта договора, который является неотъемлемой частью документации о закупке. | |
| Источник финансирования: | Собственные средства | |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: |
Место поставки: 238520 Калининградская обл., г. Балтийск, Водолазный пер., д. 11. Условия поставки: в полной комплектации, одной партией. Срок поставки: 30 рабочих дней с момента заключения договора. |
|
| Сроки выполнения предмета договора: | 30 рабочих дней с момента заключения договора. | |
| Дата публикации: | 01.04.2013 09:32 | |
| Критерии оценки котировочных заявок: |
• сроки поставки товара; • цена контракта (цена за единицу); • функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара; • квалификация участников. |
|
| Дата окончания приема котировочных заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru до 10.04.2013 09:00 | |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 31.05.2013 09:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 113281" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
| Порядок подачи котировочных заявок: |
Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
| Требования к участникам: |
Участник торгов должен: – Быть правомочным заключать договор. – Обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на совершение действий, являющихся предметом договора, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. – Обладать необходимыми сертификатами на продукцию в соответствии с законодательством Российской Федерации. – Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). – Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена. – Не иметь задолженности по начисленным налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. – Обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора. – В реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд) должны отсутствовать сведения об участнике размещения заказа; – Отсутствие отрицательного опыта работы с Обществом. |
|
| Документы, прилагаемые к заявке: |
1) Письмо о подаче оферты с приложениями (по форме и в соответствии с требованиями заказчика); 2) Заполненный проект договора; 3) Для участников, являющихся юридическими лицами: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, датированная не ранее 1 (одного) месяца до дня публикации Извещения о проведении торговой процедуры; для участников, являющихся индивидуальными предпринимателями: выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, датированная не ранее 1 (одного) месяца до дня публикации Извещения о проведении торговой процедуры;Изменен 6) Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц об изменениях, вносимых в учредительные документы (при наличии); 7) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 8) Свидетельство о внесении организации в единый государственный реестр юридических лиц – для лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.; 9) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 10) Документы (протокол, решение общего собрания учредителей, приказ о назначении), подтверждающие полномочия лица, подписавшего документы, входящие в состав котировочной заявки, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам торговой процедуры. Если документы подписываются по доверенности, предоставляется доверенность и вышеуказанные документы на лицо, её выдавшее. 11) Бухгалтерские балансы вместе с отчетами о прибылях и убытках за последний календарный год и за последний отчетный период текущего года; 12) Документ, подтверждающий одобрение данной сделки органами управления компании в случае если законодательством или уставом потенциального контрагента предусмотрены ограничения в заключении сделок (ограничение по крупности сделок, заключении сделок с заинтересованностью или ограничения по иному основанию) или справки об отсутствии ограничений по крупности, заинтересованности и иных ограничений, установленных законодательством или уставом участника для заключения данной сделки (отсутствие ограничений подтверждается справкой участника за подписью руководителя и главного бухгалтера); 13) Иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. 14) Сертификаты соответствия на продукцию. |
|
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
| Комиссия: | 238520, Калининградская область, г. Балтийск, переулок Водолазный, 11 | |
| Председатель комиссии: | Белугин А.В. – директор филиала «Калининградский» ОАО «Оборонэнерго» | |
| Члены комиссии: |
Матвейчев А.В. – заместитель главного инженера по эксплуатации; Захарова Т.В. – заместитель директора по экономике и финансам; Белугин А.А. – и.о. заместителя директора по обеспечению производства; Фридлянд О.В. – начальник юридического отдела |
|
Данная страница предназначена для размещения организатором торгов и скачивания Участниками Системы документации по торгам. Документация закачивается в виде отдельных файлов. Это могут
быть: положения о торгах, форма заявки на участие, форма ценового предложения, проект договора, проект договора о задатке, разъяснения по отдельным пунктам документации по торгам и т.д.
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, xls, pdf, ppt, txt, zip, jpg, gif, rar, swf - размеры файлов не должны превышать 10 Мб каждый.
| № файла | Файл | Комментарий | Изменен |
| 1-113281 | Скачать файл Документация (1.8 Мб) | Техническое задание и проект договора | 01.04.2013 09:24 |
| 2-113281 | Скачать файл Письмо о подаче оферты (52 Кб) | 01.04.2013 09:25 |
Источник тендера:
только для подписчиков »
Источник тендера:
только для подписчиков »
Другие тендеры за этот временной период
Поставка автоматических выключателей, магнитных пускателейПоставка мебели
Приобретение светотехнической продукции
Поставка мебели
Поставка изоляторов, рубильников и предохранителей
Поставка канцелярских товаров
